РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе

^ РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
В разделе VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного определенного аукциона, которая уточняет, объясняет и дополняет положения раздела I «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ».

При появлении противоречия меж положениями раздела I «ОБЩИЕ РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе СВЕДЕНИЯ» и раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», используются положения раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»



№ п/п

Наименование пт

Содержание



Городской заказчик

Администрация городка Рубцовска Алтайского края

место нахождения: Алтайский край, г.Рубцовск

почтовый адресок: Алтайский край, город РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе Рубцовск, пр. Ленина,130.

адресок электрической почты: zhkhrub@mail.ru

конт. тел.: (38557) 4-49-17



Уполномоченный орган

Администрация городка Рубцовска Алтайского края

место нахождения: Алтайский край, г.Рубцовск

почтовый адресок: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина,130.

адресок электрической РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе почты: chms@rubadm.ru

конт. тел. (38557) 4-12-85, тел./факс 4-40-50



Предмет открытого аукциона

в электрической форме

Выполнение работ по ремонту авто дорог общего использования городка Рубцовска по улицам:

участок автодороги переулка Штатского (от проспекта Ленина до РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе улицы Пролетарской - 6422 кв.м.);

участок автодороги улицы Пролетарской (от улицы Жуковского до площади Пролетарской - 4200 кв.м.) в согласовании с техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным расчетом (Приложение №2).



Наименование оператора электрической торговой площадки

Площадка РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе «РТС-тендер»



Адресок электрической торговой площадки в сети Веб

www.rts-tender.ru



Исходная (наибольшая) стоимость договоров

6522900,00 (6 миллионов 500 20 две тыщи девятьсот) рублей 00 копеек.



Порядок формирования цены договора (цены лота)

Стоимость договора содержит в себе расходы РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе на выполнение всех видов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, нужных для выполнения работ, уплату НДС, таможенных пошлин, налогов и других неотклонимых платежей.



Шаг аукциона

«Шаг аукциона» составляет РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе от 0,5% до 5% исходной (наибольшей) цены договора (цены лота)



Место, условия и сроки (периоды) поставки продукта, выполнения работ, оказания услуг

^ Место выполнения работ: Алтайского края, г. Рубцовск:

участок автодороги переулка Штатского (от проспекта Ленина до улицы РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе Пролетарской - 6422 кв.м.);

участок автодороги улицы Пролетарской (от улицы Жуковского до площади Пролетарской - 4200 кв.м.).

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - дата заключения договора.

Окончание выполнения работ – до 31.07.2013.



Сведения о товарах, работах РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых располагается заказ, требования к сроку и (либо) объему предоставления гарантий свойства продукта, работ, услуг и об критериях выполнения договора.

Выполнение работ в согласовании с техническим задание РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе (Приложение №1), локальным сметным расчетом (Приложение №2) и критериями городского договора.



Источник финансирования

Бюджет Алтайского края, бюджет городского образования город Рубцовск Алтайского края.




Сведения о валюте, применяемой для формирования цены договора и расчета с поставщиками РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе (исполнителями, подрядчиками)


Русский рубль



Порядок внедрения официального курса зарубежной валюты к рублю Русской Федерации

Стоимость городского договора выражена в рублях Русской Федерации, в связи, с чем порядок внедрения официального курса зарубежной валюты к рублю РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе Русской Федерации в истинной документации об аукционе не установлен.



Размер обеспечения заявок на роль в аукционе

Размер обеспечения заявки на роль в аукционе составляет 5% исходной (наибольшей) цены договора:

326145,00 (триста 20 6 тыщ 100 40 5) рублей 00 копеек РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе.

НДС не облагается.



Размер обеспечения выполнения договора, срок и порядок предоставления

Обеспечение выполнения договора предоставляется при подписании договора до его заключения в размере 30% от исходной (наибольшей) цены договора 1956870,00 (один миллион девятьсот 50 6 тыщ восемьсот 70) рублей РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе 00 копеек

Обеспечение выполнения городского договора может быть предоставлено участником в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком либо другой кредитной организацией либо передачи в залог городскому заказчику денег на счет, в том числе в РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе форме вклада (депозита), в размере обеспечения выполнения договора. Метод обеспечения выполнения договора определяется участником без помощи других.

Если участником аукциона, с которым заключается договор, является экономное учреждение, предоставление обеспечения договора не РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе требуется.

Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы залога денег (в случае выбора участником данного метода обеспечения выполнения договора):

УФК по Алтайскому краю ГРКЦ ГУ Банка Рф по Алтайскому краю г РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе. Барнаул

р/с 40204810400000006900

л/с 03173011690

ИНН 2209011079

КПП 220901001

БИК 040173001

16.

Форма, сроки и порядок оплаты продукта, работ, услуг

Авансирование работ не предвидено.

Оплата по истине Договору делается Заказчиком за фактические выполненные работы по РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе безналичному расчету методом перечисления денег на счет Подрядчика платежными поручениями.

Заказчик производит текущий платеж в течение 45 календарных дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о цены выполненных работ РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе и издержек по форме КС-3 , выставленных счетов-фактур.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту делается Заказчиком после полного окончания работ, обусловленных договором, включая устранение выявленных изъянов, на основании актов приемки выполненных РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе работ, оформленных в согласовании с действующим законодательством. Оплата выполненных работ осуществляется по мере поступления денег.

17.

Достоинства, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов

Не установлены.



18.

Государственный режим в отношении продуктов, происходящих из РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе зарубежных стран

Не установлен.

19.

Участники размещения заказа

В реальном аукционе может принять роль хоть какое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы принадлежности, места происхождения капитала либо хоть какое физическое лицо, в том РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе числе личный бизнесмен.

20.



Неотклонимые требования к участникам размещения заказа

      1. Участник размещения заказа должен соответствовать последующим неотклонимым требованиям:

соответствие требованиям, устанавливаемым в согласовании с законодательством Русской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продуктов, выполнение РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона;

непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, личного бизнесмена нулем и об открытии конкурсного РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе производства;

        неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Русской Федерации об административных правонарушениях, на денек подачи заявки на роль в аукционе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе, сборам и другим неотклонимым платежам в бюджеты хоть какого уровня либо муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превосходит 20 5 процентов балансовой цены активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе отчетности за последний завершенный отчетный период;

Требования предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

21.

Дополнительные требования к участникам размещения заказов, установленные заказчиком, уполномоченным органом в согласовании с частью 2 статьи 11 Закона

      1. Отсутствие в реестре нерадивых поставщиков РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе сведений об участнике размещения заказа.





22.

Требования к содержанию и составу заявки на роль в аукционе

Для роли в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электрической площадке, подает заявку на роль в РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе аукционе. Заявка на роль в аукционе состоит из 2-ух частей.

Роль в аукционе может быть при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению роли в аукционах, денег, в РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере более чем размер обеспечения заявки на роль в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

23.

Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на роль РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе в аукционе

1-ая часть заявки на роль в аукционе должна содержать последующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на критериях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электрической форме РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе.

24.

Документы, входящие в состав 2-ой части заявки на роль в аукционе

2-ая часть заявки на роль в аукционе должна содержать последующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе, почтовый адресок (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе заказа требованию, установленному пт 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и городских нужд» (дальше – Федеральный закон № 94-ФЗ), в случае, если в РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе согласовании с законодательством Русской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона:

- не требуется.

3) решение об одобрении либо о совершении большой сделки или копия такового РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе решения в случае, если требование о необходимости наличия такового решения для совершения большой сделки установлено законодательством Русской Федерации и (либо) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки продуктов РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, либо внесение денег в качестве обеспечения заявки на роль в аукционе, обеспечения выполнения договора являются большой сделкой. Предоставление обозначенного решения не требуется в случае, если исходная (наибольшая РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе) стоимость договора (стоимость лота) не превосходит наивысшую сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении либо о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электрической площадке.

25.

Дата и время окончания срока РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе подачи заявок на роль в аукционе

^ Публикация 12 апреля 2013 года

06 мая 2013 до 09 час. 00 мин. (время местное)

26.

Дата окончания срока рассмотрения заявок первых частей заявок на роль в аукционе

08 мая 2013 года

27.

Дата РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе проведения аукциона

13 мая 2013 года. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электрической площадки.

28.

Сведения о способности поменять предусмотренное договором количество продуктов, работ, услуг в согласовании с частью 6 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ

Не предвидено.

29.

Сведения о РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе способности прирастить количество поставляемого продукта при заключении договора в согласовании с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ

Не предвидено.

30.

Проект городского договора

Срок подписания договора: не ранее чем через 10 дней со денька размещения на официальном РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе веб-сайте протокола аукциона и не позже чем через 20 дней с даты подписания протокола аукциона.

31.

Обоснование цены договора

Стоимость договора обосновывается локальным сметным расчетом (Приложение №2). Цена строительной продукции определяется в согласовании РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе с «Методическими указаниями по определению цены строительной продукции на местности РФ («МДС 81-35.2004г.), введенными в действие постановлением Госстроя Рф от 05 марта 2004 г. № 15/1 (Приложение №2).



Примечание:

1. Все указания в реальном разделе на товарные знаки читать со РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе словами «или эквивалент».

2. Характеристики продукта, обозначенные в реальном разделе, являются значениями эквивалентности.


Приложение №1

к информационной карте

аукционной документации


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту авто дорог общего использования городка Рубцовска, по РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе улицам:

участок автодороги переулка Штатского (от проспекта Ленина до улицы Пролетарской - 6422 кв.м.);

участок автодороги улицы Пролетарской (от улицы Жуковского до площади Пролетарской - 4200 кв.м.).


1. Общие требования к высококачественным и количественным чертам, результатам РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе выполняемых работ

1.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в локальном сметном расчете (Приложение №2), и СНиП (строй нормы и правила).

1.2. Асфальтобетонные консистенции для устройства покрытия должны изготавливаться в согласовании с требованиями ГОСТ РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе 9128-2009 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.3.Для проверки соответствия свойства консистенции требованиям реального эталона проводят приемосдаточные и повторяющиеся тесты. Повторяющийся контроль свойства консистенции производят не пореже 1-го раза за месяц и РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе при каждом изменении материалов, применяемых для изготовления консистенции.

1.4. Участник предлагается обрисовать систему контроля свойства материалов и выполняемых работ (в свободной форме).

1.5.Экологические мероприятия должны осуществляться в согласовании с законодательными и нормативными РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе правовыми актами РФ и Алтайского края.

^ 2. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ.

2.1. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными документами, неотклонимыми при выполнении дорожных работ.

2.2. Начало выполнения работ – дата заключения договора.

Окончание выполнения работ - до 31.07.2013.

2.3. Создание РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе работ производится в стесненных критериях труда - на одной половине

проезжей части, при неизменном движение на другой. Участнику размещения заказа рекомендовано предоставить предложения по организации производства работ.

^ 3. Требования к технологиям и способам производства РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ

3.1. На основании соответственных нормативных правил (СНиП) и ГОСТ.

3.2. Подрядчик должен безвозмездно поправить по просьбе Заказчика все выявленные недочеты, если в процессе оказания РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе услуг Подрядчик допустил отступление от критерий Договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

3.3. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

3.4. Мероприятия по охране труда - в согласовании с действующими нормами.

3.5. Все поставляемые для ремонта материалы РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе и оборудование должны быть новыми, иметь надлежащие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие неотклонимой сертификации в согласовании с требованиями, установленными законодательством РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе РФ, паспорта свойства и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с внедрением соответственных материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов муниципальным эталонам РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе и техническим условиям.

3.6. Заказчик вправе завлекать на договорной базе посторонние спец организации на оказания части услуг по техническому надзору, включая лабораторные тесты материалов и изделий.

3.7. Представители Заказчика и спец организации имеют право:

беспрепятственного доступа РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе ко всем видам работ в хоть какое время суток в течение всего периода выполнения работ:

создавать надлежащие записи в особых Журнальчиках, касающихся технологии производства работ по Объекту, установленной формы.

3.8. Заказчик вправе РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе выдавать письменное распоряжение о приостановке либо окончании работ из-за нарушения технологии работ, неблагоприятных погодных критерий, применении некачественных материалов, невыполнение Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, также по другим причинам, от РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе которых зависит качество и сроки выполнения работ.

3.9. Распоряжение (предписание) выдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты их подписания и сроков выполнения либо заносятся в журнальчик производства работ.

3.9.1. Подрядчик должен выполнить все РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные городским договором и приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, подходящим условиям городского договора. Убрать все замечания Заказчика.

3.9.2. Подрядчик в процессе выполнения договора и до РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе окончания работ на Объекте представляет Заказчику Журнальчики входного, операционного и лабораторного контроля свойства работ, о результатах контроля отчитываться перед Заказчиком.

3.9.3. Обеспечить своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приемке работ и в РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Исправлять недостатки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, также выявленные в течение гарантийного срока, за собственный счет. При невыполнении Подрядчиком этих обязанностей Заказчик вправе для исправления РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе некачественно выполненных работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

3.9.4. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не высвобождает Подрядчика от ответственности за корректность их выполнения.

4.Требования к гарантийному сроку и (либо) объему предоставления гарантий РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе свойства продукта, работы, услуги, к обслуживанию продукта, к расходам на эксплуатацию продукта, об обязательности воплощения монтажа и наладки продукта, к обучению лиц, осуществляющих внедрение и сервис продукта:

Участник размещения РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе заказа предоставляет гарантийный срок на качество выполненных работ в течение 24 месяца с момента подписания сторонами акта о выполненных работах. В гарантийный период Подрядчик должен устранять выявленные недостатки и недочеты работ, в течение 5 рабочих РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе дней с момента получения соответственного извещения от Заказчика.

Гарантии свойства распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по городскому договору.

Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, то Подрядчик должен их РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе убрать за собственный счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для роли в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик должен навести собственного представителя не позже РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе 3 рабочих дней со денька получения письменного уведомления Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления либо подписания акта найденных изъянов Заказчик составляет однобокий акт, с привлечением профессионалов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

В случае разногласий меж Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной работы Заказчик вправе востребовать предназначения независящей экспертизы. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе.


^ 5. Место выполнения работ: Алтайский край, город Рубцовск

участок автодороги переулка Штатский (от проспекта Ленина до улицы Пролетарской - 6422 кв.м.);

участок автодороги улицы Пролетарской (от улицы Жуковского до площади Пролетарской - 4200 кв.м.).


6. Сроки РАЗДЕЛ VIII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА - Приглашение к участию в аукционе выполнения работ:

Начало выполнения работ - дата заключения договора.

Окончание выполнения работ – до 31.07.2013.


Приложение №2

к информационной карте

аукционной документации


Локальный сметный расчет

на ремонт авто дорог общего использования в г.Рубцовске

(прикреплен отдельным файлом)

razdelenie-vlastej-kak-princip-organizacii-i-deyatelnosti-pravovogo-gosudarstva.html
razdelenie-vlasti-kak-princip-pravovogo-gosudarstva.html
razdelenij-i--prikaz-ot-14-yanvarya-2011-g-n-19-ob-utverzhdenii-i-vvedenii-v-dejstvie-federalnogo-gosudarstvennogo.html